因中国铁塔江西省 2025年铁路公网5G改造设计施工总承包项目通过初步评审的投标人不足两家，第一次采购失败。现启动中国铁塔江西省 2025年铁路公网5G改造设计施工总承包项目（第二次）（招标编号：【03-10-04A-2025-D-F-D19515C01】）， 项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1. 项目概况与招标范围
1.1招标内容：本项目涉及武九、九景衢、向莆、赣龙四条铁路，采购内容如下：
（1）施工协调：包含物业谈判和施工协调及相关合同/协议签定；
（2）勘察及施工方案设计（含预算编制等）；
（3）工程施工：包括但不限于主设备替换、POI更换、配套施工、传输施工等所有涉及施工项目；
（4）竣工资料及竣工方案编制。
1.2项目规模：本项目含税预算金额是494.5998万元，不含税预算金额是456.1391万元。其中施工部分不含税预算为369.7425万元，含安全生产费68541元；设计部分不含税预算为86.3966万元。
1.3标段划分：本项目不划分标段，选取一名中标人。
1.4实施
1.5工期：2025年12月31日之前完工并通过验收。
1.6合同有效期：自合同签订之日起1年。
1.7项目类型：施工类。
1.8承包方式：包工包料，负责施工进场协调和其他协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由乙方承担损失，且甲方不予结算。
1.9合同签订：中标人将与中国铁塔股份 江西省 签订合同。
1.10质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
1.11本项目设置最高投标限价，施工费部分最高投标限价为100%，勘察设计费部分最高投标限价为86%。投标报价超过报价折扣上限的，其投标将被否决。
2. 投标人资格要求
2.1本项目要求投标人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，提供有效的证明材料（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.2本项目允许合法分包。如投标人不分包，则须同时具备（1）、（2）、（3）资质；如投标人进行合法分包，则投标人至少满足（1）、（2）、（3）资质之一，另提供承诺函（承诺内容为承诺分包单位具备其他相应资质）。
（1）具备有效的勘察资质之一：
①工程勘察综合类甲级资质;
②工程勘察专业类工程测量甲级资质;
（2）具备有效的工程设计资质之一：
①工程设计综合甲级资质；
②同时具备以下a、b资质：
a.铁道行业甲（Ⅰ）级设计资质或铁道行业（通信信号）专业甲级设计资质；
b.电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上设计资质或电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上设计资质；
（3）同时具备以下有效的施工资质：
①铁路电务工程专业承包二级及以上资质；
②通信工程施工总承包三级及以上资质；
③安全生产许可证。
注：以上提供的所有资质证书，根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求。
2.3人员要求须满足以下条件之一：
（1）如投标人具备施工资质，则投标人须同时具备以下要求：
①通信主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
②通信主管部门颁发的有效的
③通信主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人； ④应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人； 上述人员须提供身份证扫描件、证书扫描件及2025年4月至投标截止日任意一个月在投标人本单位或下属 缴纳的社保证明。 注：一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在 上可查，否则不予认可。 （2）如投标人不具备施工资质，拟实施施工分包时，分包的施工单位须满足（1）的人员要求，投标人须提供承诺函。 2.4投标人须具备自2022年7月1日至投标截止日签订的全国范围内的高速铁路或客运专线或城际铁路等（设计时速为200公里及以上）红线内通信或信号工程的总承包业绩累计含税金额不少于100万元人民币。同类项目业绩证明材料具体要求如下： （1）若业绩证明材料提供的是单项合同，则仅需提供合同关键页。 （2）若业绩证明材料提供的是框架合同，具体如下： ①提供的框架合同关键页有具体金额，则以框架合同签订的金额为准； ②提供的框架合同关键页无具体金额，则须提供相应订单或结算依据，若提供的业绩证明材料同时包含订单和结算依据则以结算依据为准。 ③如提供合同的投标人以联合体成员的身份签订，则投标人须为签订合同项目的联合体牵头人，须同时提供联合体协议书，否则该合同不予认可。 备注： ①合同时间均以合同签署日期为准。 ②合同关键页须包含合同名称、合同标的页、签署日期页及合同金额页。 2.5投标人须承诺开具增值税专用发票，提供承诺函。 2.6如投标人具备施工资质，则投标人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力；如投标人不具备施工资质，拟实施施工分包时，则须承诺分包单位按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。 2.7本项目不接受联合体投标，不得违法转包分包。 2.8投标人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下： （1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。 （2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。 （3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。 注：投标人对本单位在互联网上披露的公司注册
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被依法暂停或取消投标资格的； （3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （5）在最近三年（2022年7月1日起）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的； （6）在最近五年（2020年7月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （7）在最近五年（2020年7月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（ ）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准，已执行完毕或不再执行的除外）； （9）被中国铁塔股份 列为全国/江西省 “禁止交易企业名单”的； （10）被中国铁塔股份 列入同类服务“中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】投标人黑名单”，且本项目在禁止参与范围内的。 3. 资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 4. 未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
