1.1项目名称：鸡西市公共停车场充电桩建设项目
1.2项目编号：0222GC.....
1.3建设内容：充电桩设备安装（含160KW直流一体式充电桩安装11台、480KW直流充电桩主机安装33台 、双枪落地终端安装91台 、双枪落地一体机32台）、视频监控 、路灯、雨棚 、限位器、线缆部分及电缆井等。
1.4质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
1.5建设工期：60天，计划开工日期2025年10月10日，计划竣工日期2025年12月09日。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按建设工程施工合同相关条款规定执行）
1.6建设地点：鸡西市（六区一县）、虎林市及密山市
1.7招标范围：工程量清单及施工图纸所包含的全部施工内容（包括质保期内施工内容）
1.8本项目最高投标限价：3,679,731.90元
1.9标段划分：本项目施工招标不划分标段
2.投标人资格要求
2.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）及以上资质和国家能源管理机构颁发的承装（修、试）三级（含）及以上资质，具有有效的营业执照，有效的安全生产许可证。
2.2 投标人拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级或贰级以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B证，证企相符且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。提供2025年4月至投标截止期期间任意连续三个月本企业为其缴纳养老保险的证明材料。
2.3其他人员要求：本项目至少配备技术负责人、施工员、质量员、安全员各一名。
2.4投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理近三年如有行贿犯罪行为（近三年是2022年1月1日至今，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
2.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的投标人，其投标将被否决。
2.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.7本项目不接受联合体投标。
3.采购文件的获取
凡有意参加的供应商，请于2025年9月8日20时 至2025年9月13日20时
1.2项目编号：0222GC.....
1.3建设内容：充电桩设备安装（含160KW直流一体式充电桩安装11台、480KW直流充电桩主机安装33台 、双枪落地终端安装91台 、双枪落地一体机32台）、视频监控 、路灯、雨棚 、限位器、线缆部分及电缆井等。
1.4质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
1.5建设工期：60天，计划开工日期2025年10月10日，计划竣工日期2025年12月09日。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按建设工程施工合同相关条款规定执行）
1.6建设地点：鸡西市（六区一县）、虎林市及密山市
1.7招标范围：工程量清单及施工图纸所包含的全部施工内容（包括质保期内施工内容）
1.8本项目最高投标限价：3,679,731.90元
1.9标段划分：本项目施工招标不划分标段
2.投标人资格要求
2.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含）及以上资质和国家能源管理机构颁发的承装（修、试）三级（含）及以上资质，具有有效的营业执照，有效的安全生产许可证。
2.2 投标人拟派的项目经理须具有机电工程专业贰级或贰级以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B证，证企相符且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。提供2025年4月至投标截止期期间任意连续三个月本企业为其缴纳养老保险的证明材料。
2.3其他人员要求：本项目至少配备技术负责人、施工员、质量员、安全员各一名。
2.4投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理近三年如有行贿犯罪行为（近三年是2022年1月1日至今，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
2.5投标人、其法定代表人及其拟委任的项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的投标人，其投标将被否决。
2.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.7本项目不接受联合体投标。
3.采购文件的获取
凡有意参加的供应商，请于2025年9月8日20时 至2025年9月13日20时
购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜，未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准!
联 系 人：马友
手 机：18701298819 (微信同号)
咨询电话：010-51957412
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
