2. 项目概况与招标范围
2.1 工程概况
宁夏事业部（简称“宁夏事业部”）成立于2017 年9 月，为二级机构,负责宁夏自治区、内蒙古自治区、甘肃省等省域的项目开发、工程建设等工作；负责阿拉善基地项目规划等相关工作；根据五凌电力授权，负责宁夏、内蒙、甘肃等省域的新能源场站运营管理。为消除新能源场站建筑设施、场区道路及环境等的缺陷，保障宁夏事业部下辖各场站安全稳定运行，开展宁夏事业部下辖各场站2026 年土建维护项目。具体信息详见第七章技术标准及要求。现就五凌电力宁夏事业部下辖各场站2026 年土建维护项目，根据《中华人民共和国招标投标法》及公司相关规定通过公开招标方式选择中标人。由各场站项目公司分别与中标单位签订服务合同。
2.2 招标范围
本招标项目的招标范围主要包括（但不限于）以下内容：（1）道路、路沿石、硬化场地、地面沉降等修补、维护。
（2）围墙、栏杆、旗台修补、维护。
（3）门窗(含百叶窗、卷闸门、电动门等)、玻璃、地板及五金、标牌维护。（4）屋面墙面修复、防水补漏、排水管维护。
（5）建筑物及周边散水土建修补、维护。
（6）边坡、排水设施维护、修缮。
（7）卫生间设施、排水系统修理、维护、疏通，化粪池、污水池清理及污水处理。
（8）电缆沟、管沟、排水沟、屋面及天沟清理，盖板整治更换。
（9）雨污沟管、下水道、阀门井、工艺管道井清污、疏通、维护，盖板修复。
（10）设备检修抢修配合土建、地下管线挖填工作，设备设施土建基础修缮、维护。
（11）光伏区围栏修复及管桩基础防风固沙治理，沙丘治理，场区环境清理治理。
（12）各种水池、沉淀池清理，生产生活垃圾处理。
（13）升压站及光伏场区道路冬季铲雪。
完成以上工作所需的人工、施工设备和安全措施等均由承包方负责，且已含在投标报价中。具体内容详见招标文件第五章。
2.3 分标情况：
土建维护项目共分2 个标段，包括：
Ⅰ标段：古浪和平泰等5 个场站生产生活建筑设施维护及场区道路消缺等项目，包含古浪、阿右旗、乌海、平罗、平泰5 个场站生产生活建筑设施维护、场区道路消缺、固沙整治、冬季铲雪等工作。
Ⅱ标段：中宁和天得等5 个场站生产生活建筑设施维护及场区道路消缺等项目，包含中宁、天得、旭卫、欣文、中禾5 个场站生产生活建筑设施维护、场区道路消缺、固沙整治、冬季铲雪等工作。
2.4 注意事项：本项目采用招标的方式确定项目中标单位，由各场站项目公司分别与中标单位签订服务合同。
2.5 工期要求
2.5.1 合同期限：合同签订之日起1 年。
2.5.2 工期要求：以发包人下达的施工委托单载明的工期为准。
2.5.3 承包人应提前派骨干人员到各电站就地熟悉现场情况，办理进场、安全培训等手续。项目管理人员提前至少5 天进场，其他人员至少提前3 天进场。
2.5.4 本合同以施工委托单形式执行，承包人按照签发的施工委托单在发包人工期要求范围内合理安排施工人员进场实施。
2.6 承包方式
本项目为固定单价合同，依据下达的施工委托单实施项目据实结算。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人具有独立订立合同的资格。
3.2 资质等级：投标人应具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工
程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。
3.3 业绩：投标人近3 年（2023 年-2025 年）具有与本招标项目2 个及以上土建施工、维护或类似项目的施工业绩（必须提供业主/用户证明，并附业主/用户联系方式，否则不予采纳）。
3.4 财务状况
3.4.1 投标人近3 年（2023 年-2025 年）财务能力稳定、可靠，流动资金能满足本招标项目施工需要。
3.4.2 投标人应提交最近3 个会计年度（2023 年-2025 年）经合法中介机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）、财务报表附注、审计报告。并按要求填写《投标单位主要财务指标表》（格式见第八章投标文件格式）。
3.5 项目经理
3.5.1 投标人必须指定1 名项目负责人，项目负责人与投标人签定正式劳动合同，必须提供经社保机构盖章的投标人为其缴纳连续1 年及以上社保证明材料（时间自投标当月的上一个月起算）。未经招标人同意，不得随意更换项目负责人。
3.5.2 近3 年（2023 年-2025 年）内负责过相同或类似项目的施工（要求提供业主/用户证明，并附业主/用户联系方式，否则不予采纳），担任过3 个及以上的项目经理。未经招标人同意，不随意更换项目经理和项目负责人。
3.6 主要人员：主要管理和技术人员应与投标人签定正式劳动合同，具备相应资格，并至少有1 个以上相同或类似工程的施工经验。其中兼职安全员应具有地方安全主管部门颁发的安全培训合格证或注册安全工程师证。
3.7 本次招标 不接受 联合体投标。
3.8 其他
3.8.1 投标人没有处于相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，未被列入供应商涉案“黑名单”。
3.8.2 投标人近36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。
3.8.3 投标人近24 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故或近12 个月在系统未发生人身死亡事故。
3.8.4 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（3）在国家权威机构或部门信息管理平台【《人民法院公告网》、《中国执行信息公开网》等】被曝光为失信执行人或存在严重不良行为的单位；
（3）在国家权威机构或部门信息管理平台【《人民法院公告网》、《中国执行信息公开网》等】被曝光为失信执行人或存在严重不良行为的单位；
（4）被暂停或取消投标资格的；
（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
（6）被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的
（7）被暂停或取消投标资格的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标的。
（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（12）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（13）在近三年内投标人或其法定代表人、或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（14）法律法规规定的其他情形。
4. 招标文件的获取
招标文件发售时间2026 年6 月16 日至2026 年6 月23 日
购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜，未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准!
联系人：王 清
电话：010-52883525
手机：18810099894 （微信同号）
QQ2354340029(添加备注：单位名称+联系人）
